+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Образец договора на ремонт кровли скачать

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ. Объем и стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете. Состав и содержание технической документации: вписать нужное, с указанием срока предоставления соответствующей документации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на выполнение работ по устройству кровли

Указать полное ФИО заказчика , именуем ый ая в дальнейшем "Заказчик", действующ ий ая как физическое лицо, с одной стороны,. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в пункте 1. Наименование и объем выполняемых по настоящему Договору Работ: Указать подробно наименование работ и их объем.

Заказчик обязуется надлежащим образом принять Работы и оплатить стоимость Работ, установленную настоящим Договором. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ. Подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения для надлежащего выполнения Работ. Оборудование, необходимое для выполнения Работ, определяется Подрядчиком самостоятельно. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Довести до сведения Заказчика всю необходимую информацию относительно полного наименования Подрядчика, места нахождения, иных реквизитов. В течение 5 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о текущем выполнении Работ. Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при обнаружении:.

Незамедлительно уведомить Заказчика о готовности результата Работ. Получить результат Работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. Отказаться от оплаты Работы, которая не предусмотрена условиями настоящего Договора и не вытекает из специфики предмета настоящего Договора.

Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком. Требовать оплаты выполненных им Работ, в том числе в случае, если результат Работ не был достигнут по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:. Начало выполнения Работ начальный срок : Указать в формате ДД. ГГГГ г.

Окончание выполнения Работ конечный срок : Указать в формате ДД. Подрядчик обязуется в течение 7 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.

При отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение указанного срока Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и разумных сроков их выполнения.

Оплата Работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:. Способ расчетов по настоящему Договору: перечисление одной Стороной денежных средств в валюте Российской Федерации рубль на расчетный счет другой Стороны.

При этом обязанности в части оплаты по настоящему Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Стороны, направляющей денежные средства другой Стороне. Стороны несут ответственность за неисполнение ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. Неустойка по настоящему Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

Выплата неустойки не освобождает Сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае несвоевременного выполнения Работ просрочки исполнения Подрядчик обязуется снизить стоимость Работ из расчета 0,2 процент а от стоимости выполняемых Работ за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от стоимости Работ. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанном в реквизитах настоящего Договора.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: курьерской почтой. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня получения Стороной претензионного письма. Споры из настоящего Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы в частности: военные действия, пожар, массовое бедствие или других независящих от Сторон обстоятельств.

Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Договору, должна своевременно, но не позднее 10 календарных дней после наступления обстоятельств, указанных в пункте Стороны признают, что все права и обязанности по настоящему Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе настоящего Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения настоящего Договора.

Стороны признают, что в случае, если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным или признается недействительным, остальные положения настоящего Договора обязательны для исполнения Сторонами в течение срока действия настоящего Договора. Договор составлен в 2 двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Приложение 1 — Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик: указать ФИО заказчика. Паспорт: указать серию и номер паспорта. Выдан: указать наименование органа и дату выдачи паспорта. Индивидуальный предприниматель Указать ФИО подрядчика. Данный образец договора подряда поможет юридически оформить отношения по выполнению кровельных работ.

Шаблон договора на ремонт кровли был составлен юристами с учетом основных запросов заказчиков и подрядчиков, а также требований актуального на год законодательства. К договору подряда на ремонт кровли могут применяться как общие положения о договоре подряда, так и положения закона о бытовом подряде.

Применение той или иной договорной конструкции зависит от того, кто является сторонами договора и с какой целью используется здание, крыша которого ремонтируется по данному договору. Если одной из сторон является гражданин, жилой дом которого ремонтируется, а другой стороной индивидуальный предприниматель или юридическое лицо профессиональный подрядчик , то к данному договору на ремонт кровли применяются положения о договоре бытового подряда.

Во всех остальных случаях заключается обычный договор подряда. Договор бытового подряда сильнее защищает заказчика, являющегося потребителем. Кроме того, к данному соглашению применяются нормы потребительского законодательства — а соответственно, стороны обладают меньшей свободой в выборе условий договора. Помимо этого, перед заключением договора на ремонт кровли с потребителем подрядчик должен проинформировать его об основных характеристиках и цене работ.

Заказчик имеет право в любой момент отказаться от договора бытового подряда на ремонт кровли при оплате понесенных подрядчиком расходов.

Главная Договоры Вопросы и ответы. Личный кабинет. Как составить договор? Выберите условия. Заполните договор. Скачайте договор. Договор подряда на ремонт кровли. Физическое лицо. Индивидуальный предприниматель. Юридическое лицо. Наименование и объем работ:. Определен в договоре. Определен в приложении к договору. Предмет договора 1. Способ выполнения работ:.

Определяет подрядчик самостоятельно. На основе технического задания. Досрочное выполнение работ подрядчиком:. Не допускается. Для выполнения работ необходимы разрешения лицензии :. Перечень используемого оборудования:. Не указывается. Указывается в договоре. Указывается в приложении. Перечень материалов:. Указываются в приложении. Работа выполняется из материалов:. Заказчика и Подрядчика.

Срок действия договора 2. Права и обязанности сторон 3. Заказчик обязуется: 3. Подрядчик обязуется: 3. Привлечение субподрядчика:. Возможно без согласия Заказчика. Возможно при согласии Заказчика. Заказчик вправе: 3. Подрядчик вправе: 3. Сроки выполнения работ:. Определяется в договоре. Определяются по этапам в приложении.

Определяются ежемесячно в приложении. Срок выполнения работ 4. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору: 4.

Сторонами договора подряда, предполагающего выполнение кровельных работ, являются заказчик и подрядчик. Заказчиком могут выступить как юридические лица предприниматели , так и граждане.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: Ремонт кровли. Цена договора включает в себя стоимость материалов и все услуги, связанные с производством работ.

Указанная в п. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации и актов дополнительных работ, предоставляемых Подрядчиком, согласованных с Заказчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. Оплата по настоящему договору производится по фактическому выполнению работ и предоставлению акта по ф.

Акт приемки подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее рабочих дней с момента подписания акта ф. Подрядчик обязуется начать работы в течении дней рабочих дней с момента перечисления аванса и закончить в течении дней с поправкой на погодные условия при выполнении наружных работ.

Изменение сроков окончания работ возможно после подписания сторонами соглашения об изменении п. Выполнять качественно и в полном объеме все работы по настоящему Договору, в строгом соответствии со Строительными нормами и Правилами, со сметой и в установленные Договором сроки.

Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды и нести ответственность в случае их нарушения.

Устранять в течении рабочих дней и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в период выполнения работ и гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы составляет месяца с даты приемки работ. На все изделия и оборудование Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, безопасности для жизни и здоровья людей, паспорта оборудования.

На период выполнения работ предоставить бригаде Подрядчика охраняемое помещение для хранения инструмента и технического оборудования, материалов и комплектующих изделий. Указать места подключения воды, пара, воздуха, электроэнергии необходимой для производства работ. Принять объект в течение рабочих дней после получения устного или письменного уведомления Подрядчика об окончании работ по Договору на основании акта ф.

В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения за счет Подрядчика. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть следствием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному предвидению и контролю сторонами.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное уведомление другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия.

Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит календарных дней, любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив для этого соответствующее письменное уведомление другой стороне. В этом случае стороны производят взаиморасчеты. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. При этом Подрядчик гарантирует соблюдение Субподрядчиком условий настоящего Договора. Договор составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Главная Договоры Договор подряда Договор подряда на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом Информация о документе. Заказчик Юр. Подрядчик Юр. Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Договор подряда на выполнение работ по устройству кровли Образец договора подряда на выполнение работ по устройству кровли, заключаемый между юридическими лицами. Договорные документы Предмет договора Сроки начала и завершения работ Стоимость предмета договора Условия оплаты Обязательства сторон Приемка работ Гарантии Расторжение договора Арбитраж Форс-мажор Прочие условия Особые условия Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции между предприятиями , заключаемый между юридическими лицами. Общие условия Права и обязанности сторон Цена на продукцию, порядок расчетов Ответственность сторон Юридические адреса и реквизиты сторон Подписи сторон.

Образец агентского договора на реализацию продуктов питания, заключаемый между юридическими лицами. Предмет договора Права и обязанности сторон Порядок поставки продукции принципалом Качество продукции Отчеты агента и порядок расчетов Вознаграждение агента Ответственность по договору Форс-мажор Конфиденциальность Разрешение споров Изменение и прекращение договора Заключительные положения Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Образец договора подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, заключаемый между юридическими лицами. Термины и определения Предмет договора Права и обязанности сторон Общая сумма договора и порядок оплаты Сроки выполнения работ Порядок приема выполненных работ Ответственность сторон Гарантии Конфиденциальность Порядок разрешения споров Форс-мажор Прочие условия Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Образец договора подряда на ремонт квартиры, заключаемый между физическим и юридическим лицом. Предмет договора Стоимость и сроки выполнения работ Права и обязанности сторон Порядок сдачи-приемки и оплаты работ Гарантийные обязательства подрядчика Ответственность сторон Форс-мажорные обстоятельства Разрешение споров и разногласий Срок действия и порядок расторжения договора Прочие условия Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Подписи сторон.

Договор подряда на кровельные работы

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются в задании на выполнение работ. Объем и стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете. Состав и содержание технической документации: вписать нужное, с указанием срока предоставления соответствующей документации.

Подрядчик выполняет работы с применением своих кровельных материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Материал, используемый для выполнения кровельных работ, и результат работ должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

Выполненные кровельные работы по качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных кровельных работ. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной претензии по технической документации работы считаются выполненными. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата стоимости материалов и выполненных работ по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик.

Датой оплаты считается дата дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им кровельных материалов, а также за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Неустойка штраф, пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы.

Мне нужен договор частного лица с ИП, но такого пока не нашла. Поэтому беру этот и буду переделывать. Полезная информация. Позаимствовал часть пунктов для внесения в типовой договор подрядчика, чтобы защитить свои интересы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений.

Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь. Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Незнание закона не освобождает от ответственности.

Знание - запросто. Войти Регистрация Добавить в закладки. Договор подряда на кровельные работы с использованием материала подрядчика 4, Тип документа: Договор. Скачать документ? Задать вопрос Запомни: Договор-Юрист. Ру — здесь есть куча образцов документов. Личное сообщение. Заказать консультацию. E-mail: dogovor-urist yandex. Договор подряда на кровельные работы г. Предмет договора 1. Срок выполнения работ 2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ 3. Стоимость материалов, работ и порядок оплаты 4. Перечисление стоимости материалов производится предварительно согласно смете. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки. Права и обязанности Сторон 5. Заказчик обязан: оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ; обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику; обеспечить своевременную приемку выполненных работ; произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором; выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

Подрядчик вправе: в случае невозможности оказания услуг лично с согласия Заказчика привлечь к выполнению обусловленных договором работ третье лицо; выбирать необходимые материалы для кровельных работ объекта Заказчика, с целью получения наилучшего результата; требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов; требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации; требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки; требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки; требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора; отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в полном размере.

Ответственность Сторон договора 6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Разрешение споров 7. Заключительные условия 8. Оставить комментарий к документу Считаете документ неправильным? Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена! От вашей активности качество документов будет расти. Пароль Пароль ещё раз. Уведомлять по почте о новых комментариях.

Ваша оценка:. Ваш комментарий. Ответ для x. Ответить 0. Нет подробного описания по поводу Состав и содержание технической документации, сметы. Похожие документы. Образец документа полезен? Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист. Он Вам ещё пригодится! Вы оценили ответ положительно Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе.

Договор-Юрист — это юристы, кодексы и бланки Команда Договор-Юрист. Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами.

Расчётно-кассовое обслуживание. Активные юристы не в сети. Пилипенко Игорь Александрович г. E-mail: lawyer yandex. Лучшие юристы онлайн. E-mail: surgut5 bk. Миронов Михаил Юрьевич г. E-mail: advokat-mironov mail.

Договор подряда на ремонт кровли

Все перечисленные в настоящем пункте договора документы составляют Договор и являются его неотъемлемой частью. Спецификация передаваемых Заказчиком материалов;. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию, обязательные для исполнения Подрядчиком. Заказчик по акту приема передачи передает в течение рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчику всю необходимую техническую документацию для производства работ в т.

Схемы узлов в объеме, достаточном, чтобы Подрядчик приступил и выполнил в надлежащие сроки все работы, предусмотренные настоящим Договором. Сроки передачи материалов согласовываются Сторонами дополнительно. Материалы передаются Подрядчику на давальческой основе право собственности на материалы остается у Заказчика. Сырье отгружается на специально отведенное место на объекте Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика, в котором указывается наименование, остаток на начало, расход, остаток на конец, который является приложением к актам КС-2,КС Задержки передачи Заказчиком согласно п.

В указанных случаях к Подрядчику не применяются санкции за нарушение сроков выполнения работ. До момента окончательной сдачи результата работ подписания актов приемки-сдачи всех выполненных по настоящему Договору работ Подрядчик несет все риски гибели, повреждения или иной утраты выполненного результата работы. В случае нарушения сроков начала, завершения работ по п. Стороны подтверждают соразмерность указанной неустойки последствиям нарушения Подрядчиком обязательства по срокам выполнения работ.

Убытки, причинённые Подрядчиком Заказчику в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, взыскиваются сверх неустойки. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Данная сумма сторонами согласована и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных в п. Денежные суммы перечисляются на расчетный счет Подрядчика в сроки, определенные настоящим Договором.

В общую стоимость настоящего договора входят все прямые и коммерческие расходы Подрядчика, связанные с выполнением им работ по настоящему договору. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, обе стороны примут меры к уточнению состава и объемов этих работ, путем подписания дополнительного соглашения.

Никакие устные соглашения по указанному вопросу юридической силы не имеют. Оплату расходов, основой которых не является письменная договоренность сторон, отраженная соответствующим дополнительным соглашением, берет на себя Подрядчик.

В течение дней, начиная с даты оплаты Заказчиком аванса — Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру на сумму оплаченного аванса. Стороны ежемесячно производят приемку-сдачу выполненных работ, что подтверждается актами приемки справки формы КС-2 и КС Оплата указанных работ за соответствующий период производится Заказчиком в течение банковских дней с даты подписания Сторонами актов и справок формы КС-2 и КС-3 с пропорциональным удержанием перечисленного аванса и суммы окончательного расчета, согласованной в п.

При этом стороны договорились, что приемка выполненных работ в соответствии с настоящей статьей Договора, не влечет за собой переход возможных рисков гибели или повреждения результата выполненных работ, поскольку сторонами согласовано иное. Выплата суммы окончательного расчета осуществляется Заказчиком:.

Местом исполнения денежных обязательств Заказчика по настоящему Договору стороны считают банк Подрядчика. Заказчик признается надлежащим образом, исполнившим свои денежные обязательства перед Подрядчиком с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика. Для надлежащего исполнения настоящего Договора Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:.

Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, согласно проектной документации и СНиП, и сдать результат работ согласно положениям ТСН и СниП, действующим на момент сдачи. Назначить приказом Начальника участка и закрепить за участком состав ИТР.

Обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного ИТР. Подрядчик обязуется обеспечить предотвращение повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям примыкающим к строительной площадке и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику, владельцу объекта и третьим лицам в процессе выполнения работ по Договору, случившийся по вине Подрядчика и избавить Заказчика от каких-либо потерь и затрат, последовавших вследствие такого ущерба.

Подрядчик в целях обеспечения выполнения требований безопасности труда обязан обеспечить технически исправное состояние строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств индивидуальной и коллективной защиты, используемых при выполнении работ.

Подрядчик до начала производства работ разрабатывает и передает на согласование Заказчику следующую документацию и выполняет следующие действия: ППР и технологические карты, содержащие решения по обеспечению безопасности производства работ; Приказ о назначении ответственного руководителя за безопасное производство работ СНиП ; Приказ о назначении ответственного за электробезопасность, удостоверение об аттестации и протокол проверки знаний ПТЭЭП, ПУЭ ; Приказ о назначении ответственного за противопожарную безопасность ППБ , СНиП ; Протоколы копии аттестации ответственных руководителей и рабочих, производящих работы с повышенной опасностью; Удостоверения об аттестации рабочих и руководителей по охране труда и пожарной безопасности; Совместно с Заказчиком разрабатывает график выполнения совмещенных работ, с указанием зон ответственности организаций, выполняющих работы.

Согласованный график является обязательным для выполнения всеми организациями на указанной территории строительной площадки; Обеспечивает прохождение своих представителей на строительной площадки вводного инструктажа по ОТ и ТБ у инженера по ОТ ТБ Заказчика; иную документацию и иные действия, предусмотренные действующим законодательством. После исполнения указанных в п. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями; своевременное, в соответствие с условиями Договора, устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; в ходе выполнения работ на строительной площадке соблюдение требований природоохранного, лесного, земельного и водного законодательства, проведение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства.

Принять в собственность все строительные отходы, образующиеся в ходе выполнения работ, вывезти их с территории объекта и утилизировать с соблюдением положений действующего законодательства. Заключить от своего имени и за свой счет Договора с лицензированными организациями на перевозку и утилизацию отходов.

Своевременно и за свой счет вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, предоставлять Заказчику отчетные документы и нести ответственность за правильность расчета суммы указанных платежей. Осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, утилизировать в установленном порядке строительные отходы.

Вывезти в -дневный срок со дня завершения всех работ подписания Актов премки-передачи всех выполненных работ по настоящему договору — за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы. При выполнении работ из материала Заказчика надлежащим образом принимать от Заказчика поставляемый им материал. Если результат работы не будет достигнут, либо достигнутый результат окажется с недостатками, которые делают его непригодным для той цели, которую Заказчик ставил при заключении настоящего Договора, и эти недостатки будут напрямую вызваны материалом, предоставленным Заказчиком, Подрядчик лишается права ссылаться на этот факт в случае ненадлежащей приемки материала, а работы, выполненные Подрядчиком с таким недостатком, оплате не подлежат.

При выполнении работ из материала Заказчика использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, а после завершения работ передать в составе исполнительной документации отчет об израсходованном материале. При образовании после завершения работ остатка материала Подрядчик возвращает этот остаток Заказчику по акту. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, ошибок в технической документации; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Привлекать сторонних исполнителей субподрядчиков и поставщиков для выполнения работ по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика и нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение субподрядчиками работ по настоящему Договору. Обеспечить своих работников бытовыми и складскими помещениями, место расположения которых на стройплощадке указывает Заказчик.

Вся письменная и устная информация, полностью или частично, предоставленная Заказчиком Подрядчику и относящаяся к проектированию и строительству Объекта, является собственностью Заказчика далее по тексту Информация ;.

На срок десять лет с даты подписания данного соглашения, Подрядчик обязуется считать Информацию строго конфиденциальной и без предварительного письменного согласия Заказчика не разглашать даже часть Информации третьей стороне, а также не использовать Информацию для целей отличных от указанных в контракте. Информация может быть передана Подрядчиком только тем работникам, которым она необходима для выполнения служебных обязанностей. Подрядчик ответственен перед Заказчиком за любое нарушение условий данного Соглашения.

Подрядчик также несет ответственность за нарушение условий Соглашения и за разглашение информации своими работниками. Подрядчик обязан вернуть Заказчику все информационные носители, включая копии, по первому его требованию. Подрядчик использует на рабочей площадке только материалы и методы строительства, соответствующие действующим на территории России стандартам, а также квалифицированную рабочую силу.

В случае привлечения иностранного персонала Подрядчик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений, согласований, соблюдения миграционного режима. Подрядчик имеет право произвести замену используемых материалов и изделий, указанных в Договорной документации только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязуется должным образом соблюдать требования российского Законодательства о налогах и сборах. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и оградить от ответственности в отношении любых претензий налоговых органов, которые могут возникнуть в связи с нарушением Подрядчиком российского законодательства о налогах и сборах, ошибочным исчислением, неуплатой или ненадлежащей уплатой Подрядчиком налогов и сборов, таможенных пошлин, а равно и в отношении любых претензий налоговых органов связанных с указанными обстоятельствами, и компенсирует убытки Заказчика, причиненных такими обстоятельствами.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, прямо или косвенно предусмотренные в других статьях настоящего Договора и приложений к нему или вытекающие из смысла этих статей. При нарушении Подрядчиком своих договорных обязательств, указанных в п. Для надлежащего исполнения настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:.

Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора или предоставить мотивированный отказ. Назначить ответственного представителя для контроля и надзора за ходом подрядных работ и приемки выполненных работ и сопроводительным письмо сообщить об этом Подрядчику. Нести ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда. Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о необходимости приемки работ.

Заказчик в течение рабочих дней после получения такого уведомления акта приемки-передачи работ и справки по формам КС-2, КС-3 проверяет и принимает работу с условием, что все обязательства Подрядчика в соответствии с Договором выполнены, или письменно уведомляет Подрядчика о мотивированном отказе в приемке работ. Установленный настоящей статьей период приемки Заказчиком работ входит в общий срок выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик обязуется, в случае, если со стороны Заказчика предъявлены мотивированные замечания, устранить выявленные недостатки предъявляемых к приемке работ за свой счёт в срок — не более рабочих дней с даты письменного уведомления Заказчиком о выявлении недостатков.

В случае необходимости, Подрядчик обязан принять участие в комиссии по приемке объекта капитального строительства в эксплуатацию объекта Заказчика. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат работы в состоянии, обеспечивающем дальнейшее производство работ и нормальную эксплуатацию объекта, в соответствии с требованиями СниП.

Одновременно со сдачей результата выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику по Акту приема-передачи комплект исполнительной документации исполнительные схемы, акты скрытых работ, акты испытаний, наладки, сертификаты, паспорта и т.

Работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за календарный день до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. В случае если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием , то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем — восстановить ее.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания включая испытания на герметичность и давление и приемки каждой системы в отдельности. Подрядчик обязуется переделывать за свой счет виды работ, заменять материалы или оборудование, не соответствующее условиям Договора или вышедшее из строя по вине Подрядчика, за исключением случаев износа или неправильной эксплуатации.

Эта гарантия действует в течение лет с даты подписания Сторонами последнего по хронологии из актов приемки-передачи всех выполненных работ по настоящему договору. В случае обнаружения подобных недостатков, Заказчиком и Подрядчиком составляется рекламационный акт, в котором указывается обнаруженное несоответствие или поломка, определяется, по чьей вине произошло данное несоответствие или поломка.

Срок устранения дефекта — не более рабочих дней с даты подписания рекламационного акта, если сторонами не согласовано иное. В случае, если Подрядчик уклоняется от явки для составления рекламационного акта, а именно — не является более рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, или не мотивированно отказывается от подписания двустороннего рекламационного акта, — то Заказчик имеет право составить самостоятельно рекламационный акт в одностороннем порядке, который будет иметь силу для обеих Сторон.

При нарушении сроков устранения дефектов, в соответствии с п. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:. Если Подрядчик более чем на дней нарушает сроки начала выполнения работ и или сроки окончания выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика;. В случае несоблюдения Подрядчиком условий о качестве выполнения работ, п. В случае двух раз и более нарушения Подрядчиком обязательств, установленных п.

Подрядчик имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:. Если Заказчик нарушает более чем на банковских дней сроки платежей, за исключением авансовых, по причинам, не зависящим от Подрядчика;.

В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора одной из сторон настоящий Договор считается расторгнутым с даты, следующей за датой вручения другой стороне соответствующего уведомления, но не позднее дня с даты отправления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: Ремонт кровли.

Сторонами договора подряда, предполагающего выполнение кровельных работ, являются заказчик и подрядчик. Заказчиком могут выступить как юридические лица предприниматели , так и граждане. Подрядчиками выступают строительные компании или физические лица, обладающие определенными навыками. Скачать: "Договор подряда на кровельные работы".

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора Приложение N 3. Передать результат работ Заказчику по Акту о сдаче-приемке выполненных работ Приложение N 2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. ГК РФ позволяет подрядчику привлекать к исполнению кровельных работ других лиц субподрядчиков , если договором не установлена обязанность лично выполнять работу. Согласно требований ст. В то же время генподрячик отвечает и перед субподрядчиком, если свои обязательства не исполнит заказчик.

Законодательство позволяет заказчику контролировать ход кровельных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность, осуществляемую подрядчиком. Предмет договора подробно раскрывается в технической документации, которая устанавливает объем и содержание работ. Подрядчик обязан выполнить кровельные работы в полном соответствии с техдокументацией. В договоре целесообразно указать какая из сторон и в какой срок должна ее предоставить. Стоимость работ определяется сметой.

Если в смете не были учтены некоторые работы, подрядчик должен сообщить об этом заказчику с подробным обоснованием, какие дополнительные работы требуются.

Заказчик согласно п. Если ответ не будет получен, подрядчик обязан о становить кровельные работы. Если у заказчика недостаточно знаний для того, чтобы контролировать ход кровельных работ, согласно ст. Этот момент можно также оговорить в договоре подряда. Данный вид договора субсидиарно регулируют общие положения о договоре подряда п. Это касается и существенных условий:. Отсутствие в тексте договора ссылок на указанные нормативные акты не освобождает стороны от их исполнения.

Императивными и диспозитивными нормами, которые целесообразно отразить в договоре подряда при выполнении кровельных работ, являются:. Предмет договора. Следуя заданию заказчика, подрядчиком выполняются кровельные работы, после чего заказчик должен принять их результат. Способ, которым будут выполнены работы по возведению кровли, подрядчик может выбрать сам, если договор не предполагает другое ст. Распределение рисков. Согласно п. Если субподрядчик привлекался с нарушением требований п.

Множественность сторон. На стороне подрядчика могут выступать несколько лиц, в этом случае они будут выступать солидарными должниками. Если обязательства можно разделить, то каждая сторона будет нести ответственность в пределах своей доли ст. Указать следует начальный и конечный срок, в который должна быть выполнена работа. Ответственность за его нарушение будет нести подрядчик ст.

Стороны могут установить промежуточные сроки для каждого из этапов работы. Способ, которым ее надлежит определять, должен быть указан в договоре. Если такие указания отсутствуют, применяются положения ст. Компенсации издержек, которые нес подрядчик, также включается в цену договора ст. Экономия, которую получи подрядчик условиями договора может распределяться между сторонами ст. Права и обязанности. Этим разделом предусматривается порядок проверки результатов и наблюдения за ходом работ, обязанность подрядчика остановить работы, если обнаружен брак материалов или они поставлены заказчиком несвоевременно, а также другие права и обязанности, согласованные между сторонами.

Если, выполняя кровельные работы, подрядчик отступил от договора и это привело к ухудшению качества результата, у заказчика, согласно ст. Право на удержание. Результат работы, остатки неиспользованных материалов и принадлежащее заказчику оборудование и другое имущество может быть удержано подрядчиком, не получившим полную и своевременную оплату ст.

Условия приема и качество кровельных работ. Результат работы должен быть пригодным для использования и может иметь гарантийный срок. Гарантия должна распространяться на всю работу. Срок действия и условия прекращения договора. Если договор прекращен по договорным или законным основаниям, заказчик имеет право требовать передать ему результат незавершенной работы, выплатив подрядчику компенсацию за выполненную работу ст. Договор подряда на кровельные работы.

Специфика договорных отношений при производстве кровельных работ ГК РФ позволяет подрядчику привлекать к исполнению кровельных работ других лиц субподрядчиков , если договором не установлена обязанность лично выполнять работу. Условия о предоставлении проектно-сметной документации являются существенными. Нормативное регулирование отношений подряда кровельных работ Данный вид договора субсидиарно регулируют общие положения о договоре подряда п.

Это касается и существенных условий: Сроки выполнения кровельных работ ст. Цена ст. Порядок оплаты ст. Ответственность подрядчика ст. Сроки выявления некачественной работы ст. Правила составления Императивными и диспозитивными нормами, которые целесообразно отразить в договоре подряда при выполнении кровельных работ, являются: Предмет договора.

Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика)

Все перечисленные в настоящем пункте договора документы составляют Договор и являются его неотъемлемой частью. Спецификация передаваемых Заказчиком материалов;. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию, обязательные для исполнения Подрядчиком.

Указать полное ФИО заказчика , именуем ый ая в дальнейшем "Заказчик", действующ ий ая как физическое лицо, с одной стороны,. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в пункте 1.

.

на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом. г. «» г. в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  Образец договора подряда на выполнение работ по устройству кровли, заключаемый между юридическими лицами.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. ranbinkduc

    Добрый день! Вопрос такой, что будет если не платить за ОСББ?

  2. prissivi

    Мда оч слабенько

© 2018-2021 klugerclub.ru